Taraflar
İşbu sözleşme;
Bir tarafta Hostdirekt Bilişim (bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır),
Diğer tarafta yazılım hizmetini alan kişi/kurum (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır)
arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.
İşbu sözleşmenin konusu; Yüklenici tarafından Müşteri’ye ait ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım geliştirme, uyarlama, entegrasyon, bakım, güncelleme ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.
Yazılım: Hostdirekt Bilişim tarafından geliştirilen veya lisanslanan program, modül, eklenti, arayüz ve tüm dijital ürünler.
Kaynak Kod: Yazılımın geliştirildiği ham kod yapısı.
Teslim: Yazılımın, belirlenen şartlara uygun olarak Müşteri’ye erişilebilir hale getirilmesi.
Destek: Teslim sonrası bakım, güncelleme ve teknik destek hizmetleri.
Yazılımı Müşteri’nin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmek, test etmek ve teslim etmek.
Teslim sonrası belirlenen süre boyunca teknik destek ve bakım hizmeti sunmak.
Müşteri’ye teslim edilen yazılımın çalışır halde olmasını sağlamak.
Fikri mülkiyet haklarını saklı tutmak (aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça kaynak kodlar teslim edilmez).
Yazılımın geliştirilmesi için gerekli bilgi, belge, erişim ve diğer işbirliklerini sağlamak.
Sözleşmede belirtilen ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek.
Teslim edilen yazılımı yalnızca sözleşmede belirlenen amaçlarla kullanmak.
Hostdirekt Bilişim’in yazılı izni olmaksızın yazılımı üçüncü kişilere satmamak, kopyalamamak, dağıtmamak.
Geliştirilen yazılımın tüm fikri mülkiyet hakları Hostdirekt Bilişim’e aittir.
Müşteri, yazılımı yalnızca sözleşme kapsamında belirtilen lisans süresi ve şartları çerçevesinde kullanabilir.
Kaynak kodların devri, ayrıca yapılacak bir yazılı sözleşme ve ek lisans bedeline tabidir.
Yazılım, sözleşmede belirtilen tarihte veya proje planında yer alan teslim süreleri doğrultusunda Müşteri’ye teslim edilir.
Müşteri, teslimden itibaren 7 gün içinde yazılımı test ederek varsa eksiklikleri yazılı olarak Yüklenici’ye bildirmekle yükümlüdür.
Bu süre içinde bildirim yapılmazsa yazılım eksiksiz teslim alınmış sayılır.
Teslimden itibaren 3 ay ücretsiz bakım ve teknik destek sağlanır.
Bu süreden sonraki bakım ve destek hizmetleri ayrıca fiyatlandırılır.
Müşteri’nin yazılım üzerinde yetkisiz üçüncü kişiler tarafından değişiklik yapılması durumunda bakım ve destek yükümlülüğü sona erer.
Taraflar, işbu sözleşme süresince birbirlerinden edindikleri tüm ticari, teknik ve kişisel bilgileri gizli tutacaklardır.
Gizlilik yükümlülüğü, sözleşme sona erse dahi devam eder.
Yazılım geliştirme ve teslim bedeli taraflar arasında ayrıca belirlenir ve işbu sözleşmenin eki olarak yazılır.
Ödemeler, belirlenen takvim çerçevesinde banka havalesi/EFT ile yapılır.
Ödemelerin gecikmesi halinde Yüklenici hizmeti durdurma hakkına sahiptir.
Yüklenici, yazılımın hatasız çalışacağını garanti etmez; ancak öngörülebilir tüm testleri yaparak en güvenilir haliyle teslim eder.
Dolaylı zararlar, veri kayıpları ve üçüncü şahısların taleplerinden Yüklenici sorumlu tutulamaz.
Doğal afet, savaş, grev, siber saldırı, altyapı arızası gibi tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen haller mücbir sebep sayılır. Bu hallerde taraflar birbirlerinden sorumlu tutulamaz.
Müşteri, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmezse Yüklenici tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.
Taraflar, karşılıklı anlaşma ile sözleşmeyi sona erdirebilir.
Sözleşmenin feshi halinde Müşteri, teslim edilmiş yazılımları kullanma hakkını kaybeder.
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İşbu sözleşme, tarafların imzası ile yürürlüğe girer.
Taraflar, işbu sözleşmenin tüm maddelerini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.